""

Образец договора ремонт мебели

Образец договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Примерный договор ремонт офисных кресел

Ремонт офисных кресел

Сроки и гарантия Сколько по времени будет ремонтироваться ваша мебель Средний срок выполнения заказа составляет 3 недели с момента заключения договора. Срочные заказы выполняются в течение двух недель. Какой срок гарантии на нашу работу Мы предоставляем рекордный срок гарантии на нашу работу – 3 календарных года! Технические вопросы: Из каких этапов состоит процесс выполнения заказа Если заказ выполняется в цехе: Работа по заказу начинается с момента оформления заявки на вызов дизайнера-замерщика.

Сделать это можно как по телефону, так и через форму обратной связи. Затем, в удобное для Вас время, к Вам приезжает наш дизайнер, который привозит с собой образцы обивочных материалов, помогает определиться с выбором, рассчитывает

договор на ремонт

(далее по тексту – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные Подрядчиком Работы и материалы, использованные для производства Работ, указанные в Локальной смете на ремонтные работы (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее по тексту – Смета), в сроки и в порядке, установленных настоящим Договором.

1.2. Все дополнительные работы, не вошедшие в Смету, и возникшие по инициативе Заказчика выполняются по согласованному Сторонами Дополнительному соглашению.

1.3. Стоимость производимых по настоящему Договору Работ и стоимость используемых материалов согласно Смете на ремонтные работы составляет_________ рублей __ коп., включая НДС 18% – _________. 2. Порядок и сроки выполнения работ, условия и порядок оплаты 2.1.

Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) работы по ремонту офиса ___________________________, расположенного по адресу: _____________________________________, в соответствии с условиями настоящего договора и заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену. 2.1. Обязанности Подрядчика. 2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Ремонт офисных кресел

Мы предлагаем также лучшую фурнитуру и качественный наполнитель; Короткие сроки выполнения работ.

Цена ремонта офисных стульев зависит от выбранного Вами материала и наполнителя, перечня необходимых работ и степени их сложности.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3.

передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; 2.1.5.

Договор на ремонт (отделку) квартиры

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, собственными силами с использованием материалов Заказчика. 1.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. 1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. 3.2.

Договор на ремонт офиса (помещения) между юридическими лицами: образец

Приходится искать возможности для ремонта на стороне, и вести переговоры с организацией, осуществляющей ремонты.

Если эти аспекты не найдут своего отражения в договоре, то подрядчик вправе будет

Договор на ремонт помещения: образец скачать

Предоставление запрашиваемых данных – прямая обязанность подрядчика. Предоставляемые данные обязательно должны состоять из:

  1. Видов производимых работ;
  2. Формы внесения оплаты;
  3. Сведений о человеке, на которого возлагается обязанность выполнения определенного вида работ при ремонте жилья (стаж его трудовой деятельности, квалификационный уровень и прочее).
  4. Особенностей оказания услуг;
  5. Стоимости выполняемых работ;

Важный момент! Ответственным за предоставление заказчику информации является именно подрядчик.

Нарушением, в этом случае, будет предоставление недостоверных либо неполных сведений и любые недостатки, появившиеся в результате подобных действий подрядчика, вследствие того, что заказчик не получил изначально надлежащую информацию, или же был неверно информирован подрядчиком.

Ремонт офисных кресел

Сроки и гарантия Сколько по времени будет ремонтироваться ваша мебель Средний срок выполнения заказа составляет 3 недели с момента заключения договора.

Срочные заказы выполняются в течение двух недель. Какой срок гарантии на нашу работу Мы предоставляем рекордный срок гарантии на нашу работу – 3 календарных года! Технические вопросы: Из каких этапов состоит процесс выполнения заказа Если заказ выполняется в цехе: Работа по заказу начинается с момента оформления заявки на вызов дизайнера-замерщика.

Консультация юриста

Информация

Договор ремонта корпусной мебели образец

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

передать результат Работ Заказчику в согласованное время;2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;2.2.

Заказчик обязан:2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;2.2.2.

присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;2.3.

Исполнитель имеет право:2.3.1.

Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.2.4.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2.1. Исполнитель обязан:2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;2.1.2.

Договор ремонта корпусной мебели образец

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2.

выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3.

передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; 2.1.5.

своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6.

при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2.

присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3.

Договор мебель на заказ образец

Товары, являющиеся предметом настоящего Договора, в момент заключения настоящего Договора у Продавца отсутствуют и будут заказаны у Изготовителя (Поставщика) по индивидуальным техническим параметрам, согласованным с Покупателем в Спецификации, на основании утверждённого чертежа или (и) дизайн-проекта.1.3.

По требованию одной из сторон индивидуальные технические параметры товаров, согласованные сторонами в чертеже или проекте (дизайне), могут быть изменены в течение суток, с момента подписания настоящего Договора.

Договор ремонта корпусной мебели образец

Вы можете скачать составленный опытными юристами договор на ремонт мебели вместе с необходимыми приложениями. Скачать пакет документов Дата актуализации: 2019-01-10 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт мебели Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы.

Инфо Чтобы подготовить договор на ремонт мебели, достаточно выбрать необходимые условия и заполнить пустые поля.

Внимание После заполнения формы, договор по ремонту мебели будет готов к загрузке и печати.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить изготовление и монтаж мебели в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору): ____________________________________________________ (далее — работы). 1.3 Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-93, ТО 5617-15321-001 -2003, ТО 5627-15321-001-2003, стандарт РСФСР (РСТРСФСР 724-91).

1.4 Гарантийный срок встроенной мебели по Договору составляет _______ месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

OptimalSolutionGroup юридическое бюро

Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2.

выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; 2.1.5.

своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.

Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2.

OptimalSolutionGroup юридическое бюро

3. Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3.

передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; 2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.

Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2.

Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

В данной статье представлен пример договора на оказание услуг физическому лицу. В противном случае, заказ будет считаться недействительным и не исключены разбирательства с правоохранительными органами. Договор на оказание услуг должен быть составлен в письменной форме, число экземпляров определяют стороны договора. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате) 1.3.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Тогда остаётся вариант»каждый раз считаю индивидуально» ….. Выходит самое сложное приобрести опыт правильного подсчёта и оценки стоимости работ по каждому отдельному предмету Все попытки стандартизировать подсчет ни к чему не приведут. Будете считать от материала, рано или поздно вас ждет попадос.

Сто раз уже это обсуждали. Например, здесь. По сути, так и получается: В 08.02.2016 в 14:05, alekstreu сказал: Но всё равно выходит что цена зависит от того за сколько конкретный мастер готов это сделать 11 часов назад, mebeldoktor сказал: Я работаю по ремонту совсем мало всего второй год и за это время ничего лучше не нашел. Я тоже примерно через год-два на перетяжке проходил через это и рисовал похожие листочки с подсчетом материалов. Скорее просто как чек-лист, чтобы ничего не забыть. Ну и чтобы для клиента все выглядело солиднее и обоснованнее.

Быстро понял, что затея бессмысленная.

Договор перетяжка

Компания, находясь в динамичном развитии и подчиняясь требованиям рыночной конъектуры, предлагает своим клиентам пакет уникальных предложений: перетяжка мебели, обивка мебели, перетяжка мягкой мебели.

  1. Ремонт мебели — мягкой, деревянной, корпусной и т.д.

Частые вопросы Без замерщика невозможно выполнить перетяжку мебели в принципе. Замерщик нашей компании выезжает на дом к клиенту с образцами материалов и помогает владельцу мягкой мебели определиться с выбором. В его обязанности также входит снятие размеров и выявление элементов мебели, которые требуют замены или ремонта.

Базовый договор на услуги

УЪЧ. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю. 4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов; 5.2.

Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец

  • Полная или частичная замена обивочного материала.
  • Ремонт стульев Ремонт мягкой мебели, по-видимому, никогда не утратит своей актуальности, ведь именно эта процедура позволяет вдохнуть новую жизнь в уже старые и потерявшие свой привычный внешний вид стулья, кровати или диваны. А ведь многие из них дороги нам как память, сегодня такие и не купишь. Один из наиболее распространенных видов ремонта домашней мебели – это ремонт стульев.

Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора. 3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.


3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату. 3.2.4.

Образец договора ремонт мебели

Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.2.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.
Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2.
присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.
2.4.

Договор на ремонт мебели

Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮридический адрес: Почтовый адрес: ИНН/КПП: Телефон/факс: Расчетный счёт: Наименование банка: Корреспондентский счёт: БИК: ИсполнительЮридический адрес: Почтовый адрес: ИНН/КПП: Телефон/факс: Расчетный счёт: Наименование банка: Корреспондентский счёт: БИК: 10.

Проект ДОГОВОР № на ремонт корпусной мебели г. Самара « » 2013г.
и , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.
Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется осуществить ремонт корпусной мебели в обусловленный настоящим договором срок, а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить : — ремонт корпусной мебели в лечебных зданиях ГБУЗ СО «СПНД» по адресам : 22 Партсъезд 12, Арцыбушевская, 102 ,Ташкентская, 100, пр.
Карла Маркса, 478,2 Безымянный пер., 5, Волжский пр., 43 (далее – Товары).
в соответствии со спецификацией. 1.2. Срок оказания услуг с момента заключения договора по 31 марта 2013 года.
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг по настоящему контракту. 2.

Договор на оказание услуг по ремонту мебели

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2.
присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4.

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

Договор на ремонт мебели образец

За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов.

В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1.

Образец договора на ремонт мебели

Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение либо за неисполнение взятых на себя обязательств, если ненадлежащее исполнение либо неисполнение последних явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым Стороны относят: стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма, запретительные меры со стороны государственных органов, при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение обязательств по настоящему контракту. 5.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5-дневного срока информировать другую Сторону в письменной форме (в том числе телеграфом, факсом, другими средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств, которые препятствуют выполнению настоящего контракта. 5.3.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
" Adblock
detector